Шаблон документа "Договор строительного подряда". Создайте документ за несколько минут с помощью ИИ.
Обратите внимание: данный сервис предоставляет информационно-справочные услуги и не является юридической консультацией или экспертизой.
Сгенерированные документы носят ознакомительный характер и создаются автоматически с использованием AI-технологий. Они могут не учитывать все нюансы вашей конкретной ситуации.
Для обеспечения юридической корректности документа мы рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу перед его использованием.
Используя данный сервис, вы подтверждаете, что понимаете его информационный характер. Ответственность за применение сгенерированных документов в практической деятельности несет пользователь.
Автоматическое заполнение всех разделов документа
Настоящий договор строительного подряда заключен [Дата] между:
[ФИО полностью/Наименование организации]
Паспорт: [Серия номер] выдан [Кем и когда] / ОГРН: [ОГРН]
Адрес регистрации: [Адрес]
Телефон: [Номер телефона]
Email: [Электронная почта]
[ФИО полностью/Наименование организации]
Паспорт: [Серия номер] выдан [Кем и когда] / ОГРН: [ОГРН]
Адрес регистрации: [Адрес]
Телефон: [Номер телефона]
Email: [Электронная почта]
Лицензия: [Номер лицензии на строительство, если требуется]
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы по:
1. Земляные работы:
2. Фундаментные работы:
3. Стеновые работы:
4. Кровельные работы:
5. Инженерные системы:
6. Отделочные работы:
2.1. Общая стоимость строительных работ составляет: [Сумма цифрами] ([Сумма прописью]) рублей
Детализация стоимости:
2.2. Порядок оплаты:
- После завершения фундамента: [процент]% ([сумма] рублей)
- После возведения стен и кровли: [процент]% ([сумма] рублей)
- После завершения инженерных систем: [процент]% ([сумма] рублей)
- Окончательный расчет: [процент]% ([сумма] рублей) после сдачи объекта
2.3. Способ оплаты: [Наличными/банковский перевод]
4.1. Общий срок строительства: [количество] дней с момента подписания договора
Поэтапные сроки:
4.2. Начало работ: [дата]
4.3. Завершение работ: [дата]
4.4. Продление сроков возможно в случаях:
6.1. Работы выполняются в соответствии с:
6.2. Контроль качества:
6.3. Гарантийные обязательства:
7.1. Поэтапная приемка:
7.2. Окончательная приемка:
7.3. При обнаружении недостатков:
8.1. За нарушение сроков выполнения работ: неустойка [процент]% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки
8.2. За просрочку оплаты: неустойка [процент]% от суммы задолженности за каждый день
8.3. За некачественное выполнение работ: устранение недостатков за счет Подрядчика
8.4. Материальная ответственность: возмещение причиненного ущерба
9.1. Страхование строительных рисков: [За счет заказчика/подрядчика]
9.2. Риск случайной гибели: [До приемки несет подрядчик]
9.3. Страхование ответственности: [Подрядчик страхует свою ответственность]
10.1. Подрядчик обеспечивает:
10.2. Ответственность за несчастные случаи: несет Подрядчик
11.1. Дополнительные работы: оформляются дополнительными соглашениями
11.2. Изменение проекта: с согласия обеих сторон и пересчетом стоимости
11.3. Непредвиденные работы: выполняются по согласованию с доплатой
12.1. Основания для расторжения:
12.2. Последствия расторжения:
13.1. Договор вступает в силу с момента подписания
13.2. Споры разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия - в арбитражном суде
13.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
13.4. Все изменения оформляются письменными дополнительными соглашениями
Подписи сторон:
Заказчик: _________________
[ФИО] [Подпись] [Дата]
Подрядчик: _________________
[ФИО] [Подпись] [Дата]
М.П. (при наличии)
Соглашение о ремонтных работах с подробной спецификацией материалов, технологией выполнения, контрольными точками, гарантией качества и сроками устранения дефектов.
Договор разработки программного обеспечения с техническим заданием, архитектурным решением, этапами тестирования, передачей исходного кода и сопровождением продукта.
Соглашение о дизайнерских услугах для создания фирменного стиля, рекламных материалов, веб-дизайна с передачей авторских прав, исходников и брендбука.
Договор юридического сопровождения бизнеса, включая правовые разъяснения, составление документов, представительство в судах и государственных органах.
Соглашение о ведении полного бухгалтерского учета, составлении налоговой отчетности, справках по налоговому планированию и взаимодействии с контролирующими органами.
Договор комплексных маркетинговых услуг по продвижению бренда, включая стратегию, рекламные кампании, SMM, контент-маркетинг и аналитику эффективности.
Соглашение о профессиональных клининговых услугах с регламентом работ, используемыми средствами, графиком уборки и контролем качества обслуживания.
Договор транспортно-логистических услуг по перевозке грузов или пассажиров с маршрутизацией, страхованием, соблюдением сроков доставки и сохранности груза.
Соглашение об оказании образовательных услуг, проведении тренингов, семинаров или курсов повышения квалификации с программой обучения и сертификацией.
Договор с плательщиком НПД на оказание профессиональных услуг в любой сфере деятельности с учетом налоговых особенностей самозанятых.
Соглашение об оказании услуг через уполномоченного представителя с детальным описанием полномочий, ответственности и порядка отчетности.
Универсальный договор оказания профессиональных услуг в любой сфере с индивидуальными условиями выполнения, приемки результатов и оплаты работ.
