ДОГОВОР СУБПОДРЯДА
Настоящий договор субподряда заключен [Дата] между:
Генеральный подрядчик:
[Наименование организации]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Руководитель: [ФИО и должность]
Банковские реквизиты: [Полные реквизиты]
Телефон: [Номер]
Субподрядчик:
[Наименование организации]
Юридический адрес: [Адрес]
ИНН: [ИНН]
КПП: [КПП]
ОГРН: [ОГРН]
Руководитель: [ФИО и должность]
Банковские реквизиты: [Полные реквизиты]
Телефон: [Номер]
1. Предмет договора
1.1. Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить часть работ по основному договору подряда, заключенному между Генеральным подрядчиком и Заказчиком [наименование заказчика], а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненную работу и оплатить ее.
Объем работ:
Виды работ: [детальное описание субподрядных работ]Объем: [количественные характеристики]Техническое задание: согласно приложению №1 к договоруСтандарты качества: [ГОСТ/ТУ/СНиП и другие нормативы]Место выполнения работ: [адрес объекта]Правовое основание:
Договор заключен в соответствии с главой 37 ГК РФ (ст. 706-729)Основной договор подряда №[номер] от [дата]Техническая документация и проектная документация2. Права и обязанности Генерального подрядчика
Генеральный подрядчик обязан:
Предоставить Субподрядчику техническую документацию и чертежиОбеспечить доступ к месту выполнения работПредоставить необходимые инженерные коммуникацииКоординировать работы Субподрядчика с другими подрядчикамиСвоевременно производить оплату выполненных работОбеспечивать соблюдение требований безопасности на объектеГенеральный подрядчик имеет право:
Контролировать ход выполнения работТребовать устранения выявленных недостатковПриостанавливать работы при нарушении технологииПривлекать других субподрядчиков для выполнения аналогичных работ3. Права и обязанности Субподрядчика
Субподрядчик обязан:
Выполнить работы в соответствии с техническим заданиемОбеспечить качество работ согласно установленным стандартамСоблюдать сроки выполнения работИспользовать материалы и оборудование надлежащего качестваОбеспечивать безопасность выполняемых работУстранять выявленные недостатки за свой счетСубподрядчик имеет право:
Получать техническую документацию и необходимую информациюТребовать обеспечения доступа к месту работПолучать оплату за выполненные работыПривлекать других субподрядчиков с согласия Генподрядчика4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ:
Общая стоимость: [сумма] рублей (включая НДС 20%)Единичные расценки: согласно приложению №2Дополнительные работы: по отдельному соглашениюЭкономия материалов: [процент] остается у Субподрядчика4.2. Порядок оплаты:
Авансовый платеж: [процент]% в течение [срок] дней после подписанияПромежуточные платежи: по факту выполнения этапов работОкончательный расчет: после приемки всех работУдержания: [процент]% до устранения недостатков4.3. Документооборот:
Акты выполненных работ: ежемесячно до [число] числаСчета-фактуры: в соответствии с НК РФСправки о стоимости работ: для целей НДССверка взаиморасчетов: ежемесячно5. Сроки выполнения работ
5.1. График выполнения:
Начало работ: [дата]Окончание работ: [дата]Промежуточные этапы: согласно календарному плануСдача объекта: поэтапная/комплексная5.2. Ответственность за сроки:
Штраф за просрочку: [процент]% за каждый день просрочкиФорс-мажорные обстоятельства: продление сроковЗависимость от смежников: корректировка графика6. Материалы и оборудование
6.1. Обеспечение материалами:
Материалы Субподрядчика: [перечень]Материалы Генподрядчика: [перечень]Оборудование и инструменты: за счет СубподрядчикаРасходные материалы: [распределение ответственности]6.2. Требования к материалам:
Качество: соответствие ГОСТ и техническим условиямСертификация: обязательная для всех материаловДоставка: [условия и ответственность]Складирование: требования к хранению на объекте7. Контроль качества и приемка работ
7.1. Контроль качества:
Операционный контроль: на каждом этапе работПромежуточная приемка: по завершении этаповВходной контроль материалов: обязательныйАвторский надзор: [при необходимости]7.2. Процедура приемки:
Уведомление о готовности: за [срок] днейКомиссионная приемка: с участием представителей сторонСоставление актов: скрытых работ и выполненных работСроки приемки: [количество] рабочих дней7.3. Устранение недостатков:
Срок устранения: [количество] дней с момента выявленияЗа счет Субподрядчика: если недостатки по его винеГарантийные обязательства: [срок] лет8. Безопасность труда
8.1. Требования безопасности:
Соблюдение правил ОТ и ПБ: в соответствии с действующим законодательствомСпециальная одежда: обеспечивает СубподрядчикОбучение персонала: прохождение инструктажейМедицинские осмотры: периодические и предварительные8.2. Ответственность за безопасность:
Несчастные случаи: расследование согласно установленному порядкуШтрафы надзорных органов: возмещает виновная сторонаСтрахование: обязательное социальное и дополнительное9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок:
Продолжительность: [количество] лет с момента приемкиГарантия качества: на выполненные работы и материалыИсключения: естественный износ, неправильная эксплуатация9.2. Гарантийное обслуживание:
Устранение недостатков: бесплатно в течение гарантийного срокаСроки реагирования: [количество] дней с момента обращенияАварийные ситуации: немедленное реагирование10. Страхование
10.1. Обязательное страхование:
Страхование ответственности: перед третьими лицамиСтрахование работников: от несчастных случаевСтрахование оборудования: при использовании дорогостоящей техники10.2. Страховые суммы:
Гражданская ответственность: не менее [сумма] рублейИмущество: по восстановительной стоимостиСтраховщик: [наименование страховой компании]11. Интеллектуальная собственность
11.1. Права на результаты работ:
Авторские права: принадлежат разработчику проектной документацииПраво использования: у Заказчика в рамках объекта строительстваНоу-хау и технологии: остаются у Субподрядчика11.2. Конфиденциальность:
Техническая документация: не подлежит разглашениюКоммерческая информация: режим коммерческой тайныСрок сохранения конфиденциальности: [количество] лет12. Ответственность сторон
12.1. Ответственность Субподрядчика:
За качество работ: полная материальная ответственностьЗа нарушение сроков: штрафы согласно договоруЗа ущерб третьим лицам: в пределах страховой суммыЗа скрытые недостатки: в течение [срок] лет12.2. Ответственность Генподрядчика:
За своевременную оплату: проценты за просрочку платежейЗа предоставление фронта работ: компенсация простояЗа качество предоставляемых материалов: при их поставке13. Изменение объемов работ
13.1. Дополнительные работы:
Согласование: письменное оформление дополнительного соглашенияРасценки: согласно прейскуранту или отдельной калькуляцииОплата: в том же порядке, что и основные работы13.2. Сокращение объемов:
Уведомление: не менее чем за [срок] днейКомпенсация: фактически понесенных расходовПересчет стоимости: пропорционально выполненным объемам14. Субсубподряд
14.1. Привлечение субсубподрядчиков:
Согласование: обязательное письменное согласие ГенподрядчикаТребования: соответствие квалификационным требованиямОтветственность: Субподрядчик несет полную ответственность14.2. Контроль субсубподрядчиков:
Допуск к работам: оформление в установленном порядкеКонтроль качества: со стороны СубподрядчикаДокументооборот: через Субподрядчика15. Прекращение договора
15.1. Основания для расторжения:
Существенное нарушение условий договораНеплатежеспособность одной из сторонНевозможность выполнения работ по объективным причинамРасторжение основного договора с Заказчиком15.2. Последствия расторжения:
Приемка выполненных работ: в объеме фактического выполненияРасчеты: окончательные в течение [срок] днейПередача документации: вся техническая документацияГарантии: сохраняются на выполненные работы16. Налогообложение
16.1. НДС: каждая сторона является плательщиком НДС
16.2. Налог на прибыль: в соответствии с НК РФ
16.3. Налоговые документы: счета-фактуры, акты выполненных работ
17. Разрешение споров
17.1. Претензионный порядок: обязателен, срок рассмотрения [количество] дней
17.2. Подсудность: арбитражный суд по месту выполнения работ
17.3. Экспертиза: независимая техническая экспертиза при спорах о качестве
18. Заключительные положения
18.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
18.2. Изменения оформляются дополнительными соглашениями
18.3. Приложения являются неотъемлемой частью договора
18.4. Договор вступает в силу с момента подписания
Приложения:
Техническое задание на выполнение работКалендарный план выполнения работСпецификация материалов и оборудованияСмета на выполнение работТребования по охране труда и технике безопасностиПодписи сторон:
Генеральный подрядчик: _________________
[ФИО] [Подпись] [Печать] [Дата]
Субподрядчик: _________________
[ФИО] [Подпись] [Печать] [Дата]
